...因疫情造成窝工或赶工,费用由发包人承担!

〖壹〗 、山东省住建厅发布的通知明确，因疫情防控造成的施工降效、窝工及赶工费用由发包人承担 ，相关费用计入工程造价并通过审定的施工组织方案确定。 具体内容如下：费用承担范围 窝工与赶工费用：因疫情防控导致施工效率下降（降效）
、停工待工（窝工），或应建设单位要求赶工产生的费用
，均由发包人承担 。

〖贰〗、施工降效 、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低
、窝工或建设单位要求赶工产生的费用，计入工程造价 ，由发包人承担。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定
。人工与材料费用波动：因人工短缺、交通不便导致的人工成本和材料费用上涨
，超出合同约定风险幅度的部分，由发包人承担。

〖叁〗 、施工降效
、窝工及赶工费用承担因疫情防控导致施工降效、窝工 ，或施工单位应建设单位要求赶工产生的费用
，应计入工程造价，由发包人承担 。具体费用由发承包双方根据经审定的施工组织方案协商确定
。

〖肆〗 、因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失 ，如停工期间工资
、后期赶工费用等
，合同有约定的从其约定，没有约定的 ，由建设单位和施工企业协商合理分担。慎重提出解除合同要求 。法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前
，承包人应当通知发包人检查
。

〖伍〗、费用承担方面，因疫情防控造成施工降效 、窝工 ，以及施工单位应建设单位要求赶工所发生的费用，应计入工程造价
，由发包人承担。这一系列规定较为全面地涵盖了疫情防控措施费的各个方面，从费用增加
、涵盖内容、计算方式到费用承担都有明确说明 ，保障了工程建设中疫情防控工作的资金支持 。

叮咚干货丨疫情中的工期索赔与费用索赔,我们应如何应对

〖壹〗 、发包人应主动配合复工
，接受费用索赔以减少损失（如资金成本上升、材料风险等，发包人损失可能达承包人20倍）
。费用计算：施工降效：发包人支付赶工费（非降效费） ，按实际工程量增加计算。停工损失：承包人制定赶工措施
，发包人支付相关费用 。

与疫情有关的若干典型判例一

与疫情有关的典型判例一的核心结论为：承包经营方因政府或相关部门防控疫情要求停业，主张减免受影响期间承包费用的 ，法院会结合防疫要求及受影响程度
，依据公平原则酌情认定双方分担比例
。

拒不执行疫情防控措施，若引起新冠肺炎传播或有传播严重危险 ，可能构成妨害传染病防治罪
，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，后果特别严重的 ，处三年以上七年以下有期徒刑。

疫情期间中国贸促会出具的不可抗力证明可能被部分客户认可，但需结合具体国家法律
、合同条款及额外证据综合判断
，其效力存在区域差异且非绝对免责依据 。

王某强此次起诉的《告知书》属于行政机关针对信访事项的处理，依法不属于受案范围 ，其起诉缺乏法律认可的诉讼利益。滥用诉权行为的处理方式不予登记立案：根据《比较高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》第十条第一项
，人民法院对违法起诉或不符合法律规定的起诉、自诉不予登记立案
。

海南省人民法院处理土地征用补偿款及安置补助款纠纷的典型判例显示，法院通过司法调解与程序审查 ，依法保障了被征收方的合法权益
，并明确了补偿标准与程序要求。典型判例核心事实2019年7月，海南某县政府征收某旺合作社集体土地但未履行补偿职责 。